Рекомендуемая форма банковской гарантии по 44-ФЗ
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №__
г. «_» __ 20_ г.
(полное наименование организации-Гаранта, адрес места нахождения:
почтовый адрес:, код ОКПО,
ИНН: , финансовые реквизиты: реквизиты лицензии Банка России на осуществление банковских операций:__,
именуемый в дальнейшем «Гарант», настоящим гарантирует надлежащее исполнение
(полное наименование организации-Принципала)
адрес места нахождения: _______,
почтовый адрес: ______, код ОКПО: _______, ИНН: __________
________________
(наименование обязательств по исполнению контракта на______
(название предмета контракта),
заключенного по итогам) _______
(способ определения поставщика, номер извещения/приглашения, название и реквизиты протоколов)
Перед (необходимо указать заказчика), финансовые реквизиты:(необходимо указать реквизиты заказчика), именуемым в дальнейшем «Бенефициар».
Гарант настоящим безотзывно обязуется выплатить Бенефициару любую сумму, не превышающую _____ рублей, <**> не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного Требования Бенефициара, содержащего указание на то, в чем состоит нарушение Принципалом обязательства, в обеспечение которого выдана настоящая гарантия.
Требование Бенефициара к Гаранту об уплате денежной суммы по настоящей гарантии должно быть подписано руководителем Бенефициара или уполномоченным им лицом и заверено печатью Бенефициара. К Требованию должны быть приложены заверенные уполномоченным лицом Бенефициара и печатью Бенефициара копии следующих документов:
- платежное поручение, подтверждающее перечисление Бенефициаром аванса Принципалу, с отметкой банка Бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);
- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);
- документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность);
- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии.
Приложение иных документов, вместе с указанным Требованием Бенефициара не требуется.
Основанием для выплаты денежной суммы по настоящей гарантии является ненадлежащее исполнение поставщиком/исполнителем (Принципалом) обязательств перед Заказчиком (Бенефициаром), в том числе в случае:
- поставки поставщиком (Принципалом) товаров/оказания/выполнения исполнителем (Принципалом) услуг/работ, не соответствующих требованиям контракта;
- просрочки исполнения обязательств, в том числе пропуска поставщиком/исполнителем (Принципалом) сроков, установленных контрактом;
- возникновения обстоятельств, установленных контрактом, при наступлении которых поставщик/исполнитель (Принципал) обязан уплатить Заказчику (Бенефициару) неустойку (штраф, пени);
- причинения поставщиком/исполнителем (Принципалом) Заказчику (Бенефициару) просрочкой исполнения обязательств убытков (расходов);
- невозврата поставщиком/исполнителем (Принципалом) Заказчику (Бенефициару) полученного аванса. Исполнением обязательств Гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Бенефициару.
В случае нарушения срока исполнения обязательства по Гарантии, Гарант обязуется уплатить Бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по Гарантии, за каждый календарный день просрочки.
Бенефициар имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в установленный срок не исполнено требование Бенефициара об уплате денежной суммы по Гарантии.
Никакие изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают Гаранта от обязательств по настоящей гарантии.
Настоящая гарантия является безотзывной, вступает в силу с даты выдачи и действует по «__» _________ 20__ г. включительно<***>.
Все споры по настоящей Гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.